Ленинским районным судом города Мурманска рассмотрено гражданское дело по иску северянки Р. к ИП Ю. о защите прав потребителя, взыскании денежных средств, компенсации морального вреда, штрафа. В обоснование заявленных требований указано, что 25.01.2023 между истцом и ответчиком заключен договор на выполнение ремонтно-строительных работ в квартире. Срок сдачи объекта 70 рабочих дней с момента начала работы, с правом досрочной сдачи. Общая стоимость работ по договору без учета стоимости материалов составила 526 000 рублей. Истцом произведена оплата по договору в размере 435 000 рублей. В установленный срок договор ответчиком исполнен не был, ремонтные работы не завершены, а выполненные работы имеют недостатки. Ответчик в добровольном порядке недостатки не устранил, работы на объекте остановлены. Согласно заключению эксперта,  стоимость фактически выполненных работ по договору составляет 305 200 рублей, при этом в выполненных работах имеются недостатки, стоимость затрат на устранение которых составляет 177 920  рублей. Своими действиями ответчик нарушил права истца как потребителя, причинил ему моральный вред, который истец оценивает в 30 000 рублей. Направленная в адрес ответчика претензия оставлена без удовлетворения. Истец просила взыскать с ответчика разницу между выплаченными денежными средствами по договору и фактической стоимостью выполненных работ, стоимость затрат на устранение выявленных недостатков, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, а также расходы по оплате услуг оценщика.

Ответчик в судебное заседание не явился, возражений по иску не представил.

По результатам рассмотрения дела суд решил исковые требования Р. к ИП Ю. удовлетворить частично - взыскать с ответчика в пользу Р.  денежные средства, уплаченные по договору подряда в размере 129 800 рублей; денежные средства на устранение недостатков работ по договору подряда в размере 177 920 рублей; неустойку в размере 230 790 рублей;  компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей; штраф в размере 158 860 рублей; расходы на оплату услуг эксперта в размере 48 000 рублей.

Решение вступило в законную силу.

Пресс-служба Ленинского районного суда г. Мурманска